Общество с ограниченной ответственностью "ПиК" обратилось в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад N 15 Кировского района Санкт-Петербурга. Заказчик начислил подрядчику внушительную пеню за просрочку обязательств по строительным работам.

По мнению подрядчика, просрочка была вызвана неблагоприятными погодными условиями и недобросовестными действиями ответчика, выразившимися в несвоевременном устранении обстоятельств, препятствующих выполнению работ - мусор на рабочей площадке, наличие бытовок и несвоевременная сдача отмостков.
Согласно пункту 1 статьи 432 и пункту 1 статьи 708 ГК РФ начальный и конечный сроки выполнения работы являются существенными условиями договора подряда; подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Как указали суды, юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее существенных признаков: чрезвычайности и непредотвратимости. Атмосферные осадки как прогнозируемое событие не относятся к природным явлениям стихийного характера и не могут рассматриваться в качестве непреодолимой силы.
Кроме того, подрядчик не известил заказчика о невозможности проведения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями. При таких обстоятельствах суды правомерно признали обоснованным начисление неустойки.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.07.2018 по делу N А56-22859/2017

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
Ваш комментарий отправлен на модерацию.
  • Комментарии не найдены

ПЛОЩАДКИ

"Березка" - теперь не только для карандашей и бумаги

"Березка" - теперь не только для карандашей и бумаги

Если вы подумали, что речь пойдет об изготовлении канцелярских товаров из березового сырья, вы поняли неправильно. Речь идет о том, что теперь федеральные заказчики будут закупать через ЕАТ "Березка" не только канцелярию, но все малые закупки по п. 4...
С декабря 2019 года обеспечение заявки не оплачивают муниципальные и государственные учреждения

С декабря 2019 года обеспечение заявки не оплачивают муниципальные и государственные учреждения

В 2019 году сферу закупок охватили большие перемены. В частности,  оплачивать обеспечение заявок в соответствии с ФЗ-502 не будут теперь государственные и муниципальные учреждения. Напомним ,что ранее от такой обязанности были освобождены только...
Изменен порядок обеспечения заявок

Изменен порядок обеспечения заявок

Существенные изменения претерпел порядок обеспечения исполнения контракта. Большим и важным Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ предусмотрено, что в ходе исполнения контракта контрагент получает право изменить способ обеспечения...
Разъяснение Минфина об отчете у СМП и СОНКО

Разъяснение Минфина об отчете у СМП и СОНКО

Вся  закупочная деятельность заказчика сопровождается всевозможными отчетами. Так, особую важность имеет отчет о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций. Министерство финансов пояснило в своем Письме ...
НАША ПОБЕДА - решение белгородского УФАС в пользу ООО "Гостендер" по "Русской каше"

НАША ПОБЕДА - решение белгородского УФАС в пользу ООО "Гостендер" по "Русской каше"

Читаем решение УФАС и смотрим иные материалы (ссылки - под документом)     
Федеральщиков отправили в "Электронный бюджет"

Федеральщиков отправили в "Электронный бюджет"

Согласно письму Минфина России от 23.10.2018 г. № 21-02-04/75903 с 2019 года для заказчиков – федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ размещение планов закупок на 2019 финансовый год и на плановый...